Сообщение о проведении конкурсного отбора
17.06.2013 // Официально
Сообщение о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Предмет конкурсного отбора: Лот №1 - Капитальный ремонт многоквартирного дома.
Цена договора подряда: 2570000 (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей.
Заказчик: ТСЖ «Золотовой 66»
Место проведения конкурсного отбора: г. Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 17
Место приёма заявок: г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7
Номер контактного телефона: 2-29-30
Место выполнения работ, виды работ: г. Углич, ул. З. Золотовой, д. 66.
Капитальный ремонт крыши: 710,000 (семьсот десять тысяч) рублей;
Ведомость работ
Предмет конкурсного отбора: Лот №2 - Капитальный ремонт многоквартирного дома.
Цена договора подряда: 1615324 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля.
Заказчик: ООО «Жилсервис»
Место проведения конкурсного отбора: г. Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 17
Место приёма заявок: г. Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7
Номер контактного телефона: 2-29-30
Место выполнения работ, виды работ: г. Углич, ул. 9 Января, д. 32а.
Капитальный ремонт крыши: 582,000 (пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей;
Ведомость работ
Предмет конкурсного отбора: Лот №3 - Капитальный ремонт многоквартирного дома.
Цена договора подряда: 1170000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей.
Заказчик: ООО «Жилсервис»
Место проведения конкурсного отбора: г. Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 17
Место приёма заявок: г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7
Номер контактного телефона: 2-29-30
Место выполнения работ, виды работ: г. Углич, ул. Свободы, д. 12а.
Капитальный ремонт крыши: 250,000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
Ведомость работ
Предмет конкурсного отбора: Лот №4 - Капитальный ремонт многоквартирного дома.
Цена договора подряда: 1150000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рубля.
Заказчик: ТСЖ «Надежда - 16»
Место проведения конкурсного отбора: г. Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 17
Место приёма заявок: г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7
Номер контактного телефона: 2-29-30
Место выполнения работ, виды работ: г. Углич, ш. Ленинское, д. 16.
Капитальный ремонт крыши: 460,000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей;
Ведомость работ
Предмет конкурсного отбора: Лот №5 - Капитальный ремонт многоквартирного дома.
Цена договора подряда: 940000 (девятьсот сорок тысяч) рублей.
Заказчик: ООО «УК Народный управдом»
Место проведения конкурсного отбора: г. Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 17
Место приёма заявок: г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7
Номер контактного телефона: 2-29-30
Место выполнения работ, виды работ: г. Углич, ш. Ленинское, д. 10а.
Капитальный ремонт крыши: 390,000 (триста девяносто тысяч) рублей;
Ведомость работ
Предмет конкурсного отбора: Лот №6 - Капитальный ремонт многоквартирного дома.
Цена договора подряда: 1000000 (один миллион) рублей.
Заказчик: ТСЖ «Наш дом - 45»
Место проведения конкурсного отбора: г. Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 17
Место приёма заявок: г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7
Номер контактного телефона: 2-29-30
Место выполнения работ, виды работ: г. Углич, ул. Ростовская, д. 45.
Капитальный ремонт крыши: 742,237 (семьсот сорок две тысячи двести тридцать семь) рублей;
Ведомость работ
Предмет конкурсного отбора: Лот №7 - Капитальный ремонт многоквартирного дома.
Цена договора подряда: 1000000 (один миллион) рублей.
Заказчик: ТСЖ «Солнечный-19»
Место проведения конкурсного отбора: г. Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 17
Место приёма заявок: г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7
Номер контактного телефона: 2-29-30
Место выполнения работ, виды работ: г. Углич, мкр. Солнечный, д. 19.
Капитальный ремонт крыши: 650,000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
Ведомость работ
Качество используемых материалов при выполнении работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.
Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 30.09.2013 года.
Требования к участникам конкурсного отбора: участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:
- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;
- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;
- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;
Плата за получение комплекта документации о конкурсном отборе, не установлена.
Срок, место и порядок предоставления документации об конкурсном отборе: с 19 июня по 5 июля в рабочее время с 9 до 16 часов (время московское) по адресу: г.Углич, ул.Ленина, д.1 второй этаж, кабинет №7.
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: г.Углич, ул. Ленина дом 1, второй этаж, кабинет начальника Управления ЖКК и ДХ АУМР, 8 июля в 13:30 часов по московскому времени.
Заявки на участие в конкурсном отборе оценивать по критериям:
-
Сроки выполнения работ – 5 баллов.
-
Качество выполняемых работ – 10 баллов.
-
Квалификационный состав - 10 баллов.
-
Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 5 баллов.
-
Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов – 5 баллов.
-
Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы – 3 баллов.
-
Стоимость работ – 5 баллов.
-
Знание технического состояния объекта – 10 баллов.
Срок и условия оплаты выполненных работ:
-
предоплата в размере 30% стоимости работ – в течение 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами;
-
окончательный расчет - не позднее 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставления счета на оплату.
-
Постоянный адрес новости http://uglich.ru/news/?newsid=11421